www.Oformitely.ru

образцы оформления документов

 

Образец государственного контракта на поставку

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №1
на поставку плазменной панели

г. Барнаул

2009 г.

Краевое Государственное Учреждение Культуры "Барнаульский дом культуры" в дальнейшем "Заказчик", от имени Алтайского края, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) на следующих условиях:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, осуществить монтаж и передать в собственность Заказчика согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту) - плазменную панель (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и его монтаж.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _________________________________ руб., в т.ч. НДС 18%.
2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях РФ и включает в себя:
-стоимость товара;
-стоимость сертификации товара;
- стоимость доставки товара до местонахождения Заказчика;
- стоимость выгрузки товара;
- стоимость монтажа товара;
- стоимость установки и настройки товара;
- налоги, сборы, пошлины, страхование.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке:
- предоплата в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта;
- окончательный расчет в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара и его монтажа.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Поставщик засчитывает денежные средства, поступающие от Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 319 Гражданского кодекса РФ.
2.5. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара и его монтаж осуществляется средствами и силами Поставщика по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина, 25 в течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта.
3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара и его монтаж на условиях, указанных в настоящем Контракте.
3.3. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
3.4. Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3.5. Заказчик обязуется обеспечить получение Товара от Поставщика не позднее суток с момента доставки Товара в пункт назначения.
3.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема Товара.
3.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар к Заказчику считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание акта сдачи-приемки Товара, после чего риск случайной гибели или порчи Товара переходит на Заказчика.
3.8. Поставщик на момент поставки Товара должен предоставить:
-сертификат соответствия установленного образца системы ГОСТ Р;
- гарантийный талон с указанием сроков гарантии;
-инструкция на русском языке.
3.9. Поставщик обязуется осуществить монтаж поставленного Товара и установить его.
3.10. По настоящему Контракту Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар - 12 месяцев. Оформление и предоставление гарантийных талонов на момент поставки Товара является обязательным. Сервисное обслуживание Товара, подлежащего поставке, производится силами Поставщика в течение всего гарантийного срока.

4.ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. ПРИЕМКА МОНТАЖА ТОВАРА.
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
4.2. Приемка Товара производится Заказчиком в момент его получения от Поставщика, но не позднее суток с момента доставки в пункт назначения. Приемка Товара по количеству, качеству может осуществляться частичной (выборочной) проверкой.
4.3. В случае выявления недостачи или (и) несоответствие качеству Товара составляет акт за подписями лиц, производивших приемку Товара.
4.4. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента приемки Товара.
4.5. Работы по монтажу товара, его установке принимаются Заказчиком и отражаются в акте сдачи-приемки товара и монтажа.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков поставки в размере 0,05 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05 % стоимости Товара ненадлежащего качества.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. Заказчик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков приемки Товара от Поставщика в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости не принятого в срок товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
5.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
5.7. В случае нарушения одной из сторон сроков документооборота (рассмотрения документов), другая сторона вправе без дополнительного уведомления отодвинуть срок исполнения своего обязательства на количество дней задержки ответа (срока согласования).

6. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Контракта не может превышать 3 (трех) дней.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009г., но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Краевое Государственное Учреждение Культуры "Барнаульский дом культуры"
656000, г. Барнаул, ул. Ленина, 25, тел. 35-28-35
ИНН 2204015730, КПП 220401001
Л/с 2101281055 в Департаменте финансов Алтайского края
ИНН 2200000133
р./сч. 40201810900000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул
тел. (3852) 35-28-45
факс (3852)35-28-55


__________________________/И.И.Иванов/ м.п.

ПОСТАВЩИК

 

_________________________/____________ / м.п.

 

Поиск на сайте

(c )www.oformitely.ru 2012-2017

Политика конфиденциальности

Копирование материалов разрешено только с указанием активной ссылки на первоисточник